为了尽可能减少建设工程承包合同争议，最重要的是双方要()。

A.采用科学的方案、方法和手段

B.坚持实事求是

C.熟悉建设工程合同有关条款

D.提高专业技术能力

E.提高综合分析判断问题的能力

A.协商解决

B.调解

C.诉讼

D.仲裁

照国家颁布的收费标准支付勘察设计费；乙单位应按甲公司的设计标准、技术规范等提出勘察设计要求，进行测量和工程地质。水文地质等勘察设计工作，并在合同约定时间之前向甲公司提交勘察成果和设计文件。合同还约定了双方的违约责任、争议的解决方式。甲公司同时与丙建筑公司签订了建设工程承包合同，在合同中规定了开工日期。但是，不料后来乙单位迟迟不能提交出勘察设计文件。丙建筑公司按建设工程承包合同的约定做好了开工准备，如期进驻施工场地。在甲公司的再三催促下，乙单位迟延36天提交勘察设计文件。此时，丙公司已窝工18天。在施工期间，丙公司又发现设计图纸中的多处错误，不得不停工等候甲公司请乙单位对设计图纸进行修改。丙公司由于窝工、停工要求甲公司赔偿损失，否则不再继续施工。甲公司将乙单位起诉到法院，要求乙单位赔偿损失。

你认为法院应该如何判决？

由于设计失误和违约应承担责任

背景

甲公司与乙勘察设计单位签订了一份工程勘察设计合同，合同约定：乙为甲筹建中的商业大厦进行勘察、设计，按照国家颁布的收费标准支付勘察设计费；乙应按甲的设计标准、技术规范等提出勘察设计要求，进行工程测量、工程地质和水文地质等勘察设计工作，并在2005年5月1日前向甲提交勘察成果和设计文件，合同还约定了双方的违约责任、争议的解决方式。甲同时与丙建筑公司签订了建设工程承包合同，在合同中规定了开工日期，丙按建设工程承包合同的约定做好了开工准备，并如期进驻施工场地。但是，乙迟迟不能按合同约定的时间提交出勘察设计文件，在甲的再三催促下，乙迟延36天提交勘察设计文件，此时，丙已窝工18天。在施工期间，丙又发现设计图样中的多处错误，不得不停工等候设计图样的修改。丙由于窝工、停工要求甲赔偿损失，否则不再继续施工。甲将乙起诉到法院，要求乙赔偿损失。法院认定乙应承担违约责任。

本案的焦点问题是乙应否赔偿甲的损失。

规划。监理单位因此立即着手编制工作。

(1)为了使编制工作顺利地在要求时间内完成．监理单位认为首先必须明确以下问题。

①编制建设工程监理规划的重要性。

②监理规划由谁来组织编制。

③规定其编制的程序和步骤。

(2)收集制订编制监理规划的依据资料。

①施工承包合同资料。

②建设规范、标准。

③反映项目法人对项目监理要求的资料。

④反映监理项目特征的有关资料。

⑤关于项目承包单位、设计单位的资料。

(3)监理规划编制如下基本内容。

①各单位之间的协调程序。

②工程概况。

③监理工作范围和工作内容。

④监理工作程序。

⑤项目监理工作责任。

⑥工程基础施工组织等。

A.施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修

B.对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的

C.因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持

D.建设单位提供的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准，造成建设工程质量缺陷，由建设单位承担全部责任

E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，施工单位不再承担任何责任

背景

2005年，甲商场为了扩大营业范围，购得××集团公司地皮一块，准备兴建××商场分店。甲通过招标投标的方式与乙建筑工程公司签订了建筑工程承包合同。之后，乙将各种设备、材料运抵工地开始施工。施工过程中，城市规划管理局的工作人员来到施工现场，指出该工程不符合城市建设规划，未领取建设工程规划许可证，必须立即停止施工。最后，城市规划管理局对甲作出了行政处罚，处以罚款2万元，勒令停止施工，拆除已修建部分。乙因此而蒙受损失，向法院提起诉讼，要求甲给予赔偿。

本案的焦点是甲是否应赔偿乙的损失。

A.《中华人民共和国安全生产法》

B.《劳动保障监察条例》

C.《建设工程安全生产管理条例》

D.《中华人民共和国劳动合同法》

A.勘察、设计或施工总承包合同

B.总价合同

C.工程项目总承包合同

D.工程监理合同

E.建设工程物资采购合同